顺延工期在办理该程序的时候，是需要按照相关的工程中的流程要求规定来进行的，而签证单就是其中所需要提交一类法律文书材料。那么今天就跟法律快车小编一起来看看顺延工期签证单怎么写以及相关问题的解答是怎样的吧！
一、顺延工期签证单怎么写
应我公司邀请，来我公司进行（商务事由），原签证有效期至________年____月____日，因事务尚未完成，需要继续在**停留，特申请签证延期至________年____月____日，望予以批准。
申请人信息如下：姓名：国籍：护照号码：出生日期：
我公司保证申请人材料绝对真实，如有弄虚作假，愿意承担法律责任，并将按照《中华人民共和国外国人入境出境管理法》有关规定，严格落实管理责任，如该人在签证有效期内，从事与签证事由不符的活动，我公司将按照相关规定立即向公安机关出入境管理部门报告，并及时办理签证变更、注销、吊销等手续。
负责人签字：
单位名称：________年____月____日
二、法律规定
2020年建工企业申请工期延期应当事前约定并经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》
第六条 当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。